1、分包单位窝工，签证是分包单位写，还是总包单位写？
由分包单位出具，以总包单位名义向甲方提交。
2、建设单位和施工单位签的签证单可不可以做为施工单位的分包的结算依据
完全可以！
签证的目的就是工期或者工程款！
3、分包工程签证单的审核依据是什么？
分包工程签证单和其他签证单没有不同。
审核签证，主要就是审核签证的合法性、有效性，一是看手续是否符合程序要求、签字是否齐全有效，例如索赔是否在规定的时间内提出，证明材料是否具有足够的证明力。二是看其内容是否真实合理，费用是否应该由甲方承担。有些签证虽然程序合法、手续齐全，但究其内容并不合理，违背合同协议条款，对于此类签证不应按其结算费用
4、分包单位需提供那些资质证书？
分包单位提供的资质证书，包括你们的营业执照，组织机构代码，税务登记证，还有就是你们人员的资格证书，尤其是建造师，电工，资料员，施工员，技术员等等。
5、建筑工程分包单位应提供哪些资质证书
施工资质证书，以及施工资质标准中要求的企业工程业绩证明。
6、工程现场签证单需要盖分包单位章吗？已经盖了总包的章
你们对总包，总包对甲方
7、建筑总包和分包关于签证纠纷
这些签证都有总包和开发商的签字，既然如此，会支持你。
其余你提到的，我个人认为都能获得支持，无论谁支付给你。起诉的话，二者一并作为被告。
详细问题，可联系我个人资料里边的电话。
8、下雨天领导让分包单位干活,但我们要签证怎么写签证单？
好像要费用清单。还要有照片延误原因附上。比较麻烦这类签证
9、分包单位需要向总包申请提供仓库，应该填什么表？签证单可以吗
申请表
10、甲方怎么处理施工单位签证单
主要是 1，是否应该签证，即是否应该甲方承担。2，是否实际发生。3，计算是否合理